【www.zhuodaoren.com--合同范本】
工程款合同范本【一】:建设工程结算及付款协议书
建设工程结算及付款协议书
甲方：丽江正和房地产开发有限公司
乙方：1、丽江市建筑工程有限公司
2、丽江良美建筑工程有限公司
甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于2009年4月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于2010年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。
一、建设工程施工情况：乙方已经于2011年5月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。
二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（¥103600000.00元），至2011年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（¥75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（¥28500000.00元）。
三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（¥28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。
四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。
五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。
六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。
七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。
八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。
九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。
十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。
十二、丽江市建筑工程有限公司于2009年5月向甲方交纳了人民币
伍拾万元整（¥500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。
十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。
乙方1： 法定代表人： 法定代表人： 乙方2：
本协议签字时间： 年 月 日
工程款合同范本【二】:工程款协议书
工程款结算协议书 甲方：mmm有限公司
乙方：yyy装饰工程有限公司 甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公
司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚
拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的
万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为
准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。 甲方：________ 代表人：________ 乙方：________ 代表人：________ ______年___月___日篇二：工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公
司
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的
原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程
款 。经双方协商确定甲方于2011年 月 日付给乙方工程
款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次
性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所
欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件
的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字： 乙方代表签字： 2011年 月 日 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的
原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程
款 。经双方协商确定甲方于2011年 月 日付给乙方工程
款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次
性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠
工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件
的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 2011年 月 日 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平
等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方中央空调工程款 ，下欠工程
款 。经双方协商确定甲方于2011年 月 日付给乙方工程
款 ，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安
装完毕，并试机、调试运行完成后五日内，付款金额为 ;第二期付款时间为
甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为 （扣
除工程总价款的5%作为质量保证金）; 第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内
将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠
工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的中央空调工程在甲方不违约的前
提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，
由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利
在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。工程款合同范本。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 2011年 月 日 甲方代表签字： 乙方代表签字：
甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的
原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方消防工程款 ，下欠工程
款 。经双方协商确定甲方于2011年 月 日付给乙方工程
款 ，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装
完毕，试压合格，并经过消防验收后十日内，付款金额为 ;第二期付款时间
为甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为 （扣
除工程总价款的5%作为质量保证金）; 第三期付款时间为消防工程运行一年后的十日内将工
程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠
工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下，
必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。
否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由
乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违
约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 2011年 月 日 工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店 工程所发生的工程款，经甲乙双方本着公平、公正、平
等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的 工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方 工程款 ，下欠工程
款 。经双方协商确定甲方于2011年 月 日付给乙方工程
款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内支付
（扣除工程总价款的5%作为质量保证金）;乙方承包的工程运行一年后的十日内将工程总价
款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠
工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的工程在甲方不违约的前提下，必
须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，由乙方
原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。甲
方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 甲方代表签字： 乙方代表签字： 2011年 月 日篇三：工程还款协议书 文章来源：/documentcontent-375.htm 免费发布法律 咨询请 点击/tiwen.htm 云法律
网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题 工程还款协议书
本还款协议书（以下称本协议）由下列各方于xx年xx月xx日在中国北京市签署： xxx
公司（以下简称甲方） 住所：xxxxxx ；法定代表人：xxx；（法定代表人的代理人：xxx）； xxx公司（以下简称乙方） 住所：xxxxxx ；法定代表人：xxx；（法定代表人的代理
人：xxx） 鉴于： xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合
同编号：xxx），建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣
工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签
订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方
支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程
款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任
何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本
协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本
协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款
xxxxxx万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
推荐访问: