【www.zhuodaoren.com--合同范本】
【一】:建筑工地劳务施工合同范本
建筑工程施工劳务分包合同
劳务承包人(甲方):
劳务分包人(乙方):
因施工任务需要,甲方将金坪小学内墙抹灰工程项目的内墙抹灰分项工程委托乙方进行劳务分包。现依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本承包合同,以资共同遵守。
一、承包范围及内容
承包内容:
为承包范围内抹灰分项工程所明确的工作内容和所应完成的各工序作业(包括熟悉施工图、场内材料运输、调制砂浆、清扫及冲洗基层、分层抹灰、门窗等成品保护、清除残灰和落地灰等全部工序,以及抹灰翻板和日常的机具设备养护等),工完场清,文明施工,并做好本工程范围内的日常清理工作。
二、承包方式
以 为劳务承包班组负责人,以施工图为依据,按实际完成工程量,实行包清工形式承包,不得分包及转包。
三、工程期限
乙方应保证按质、按时、按形象部位,分阶段实现项目的进度安排,确保后续工种的按时插入。乙方未能及时组织力量,按时完成形象部位,或无理拒绝项目调度安排和现场管理的,甲方有权中止合同,责令退场。
四、工程质量
乙方必须严格按照施工图及其说明文件(包括设计变更通知单)和国家颁发的建筑工程规范、标准和规定,以及甲方的施工总进度计划和施工组织设计、技术方案进行施工,并接受甲方有关人员及建设(监理)单位代表的监督、检查。按工程施工质量验收规范标准评定工程质量,要求达到优良标准,并达到工程项目总质量目标所规定的相应要求。
如因乙方原因工程质量不符合要求需修补返工、补强清理等,其工、料及费用均由乙方自理。影响工期、造成损失的,甲方有权作出处罚决定。
五、劳务造价
1、乙方全面完成承包范围工作内容(包括联系单、修改图等改变及清理、搬运等辅助性工作),工程质量符合要求的,单价为:;
(1)屋、抹灰工程(不包括外墙砖粘贴、顶棚抹灰、保温面积、防盗门、防火门、内墙花岗岩等块面装饰材料)合格按 元/㎡。
(2)工程量按实际抹灰面积计算,单价已包括税金、管理费和其它等一切费用,税金由甲方代扣代交。质量验收均以甲、乙双方和建设、监理单位代表共同评定为准。
2、原则上不发生点工,如确因需要发生非本分项工程的项目指令性点工时,经项目部签证后技工按 元/工日,普工按 元/工日计价。
3、每月结帐须提供工程量明细单一份,及时送核算员审核。
承包范围: 金坪小学内墙抹灰工程的抹灰分项工程。
六、工程价款的支付和结算:
1、合同单价不变,工程量按实际完成情况按实核定,并以每月25日为界,按核定的实际完成工作量的80%支付当月工资,竣工验收合格交付使用后一次性付清余额20%。
2、乙方造好工资发放清单按公司有关规定执行发放,交甲方一份备案。
七、安全生产
乙方必须对进场人员进行安全技术教育,严格遵守安全技术操作规程,以及现场安全文明管理制度。施工期间因乙方原因造成安全事故则由乙方承担全部责任和费用,工人所需的一切劳保用品、伤病待遇和伤亡处理及其费用等均由乙方自行负责。
八、材料机具供应
工程用料由甲方供应,实行限额领料。乙方设专人负责现场清点、领用保管,做到节约用料,合理消耗。
如因乙方原因造成材料(包括周转材料)的超耗、浪费或严重的机具损坏,甲方有权视情节轻重作出罚款、清退等处理。
九、双方职责
(一)、甲方职责:
1、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。
2、统筹安排协调解决劳务分包人的生活、临设、工作用水、电及施工场地。
3、按时提供图纸,及时交付供应材料、设备、周转材料、安全设施到施工现场,保证施工需要。
4、负责做好施工期间各工种的协调工作,有权对乙方的劳务人员进行统一的管理、调度和安排。
(二)、乙方职责:
1、在规定时间办好劳务人员暂住证(费用由乙方自行承担)。
2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的的熟练工人投入工作,自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、严格按设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全规章制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失和各种罚款。
4、自觉接受甲方及总承单位项目部、有关部门的管理监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。
5、按总包单位项目部的要求统一规划堆放材料、机具,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
6、按规定做好成品的保护和保养工作,积极配合甲方做好材料的取样以及试验工作,做好产品自检、互检工作。
7、负责配备劳务人员操作必备的各种手工工具,劳保用品。
8、乙方在进入施工现场时配合甲方做好进场三级安全教育,严格遵守安全生产“六大纪律”、“十项安全技术措施”所规定的条例内容。严格禁止违章指挥、违章作业。
9、认真填写班组人员的出勤表,并做好耗工记录。
10、乙方作业人员必须自觉遵守劳动纪律及各项规章制度,上班时间不能喝酒、不准打闹,对违反规定者及造成事故的一切后果均由乙方承担。
11、严格遵守安全文明施工管理制度,杜绝野蛮施工、违章作业,做好施工现场落手清工作,做到工完料清。
12、乙方必须绝对服从甲方现场施工人员的指挥和调度。
十、其它
1、 本工程原则上不发生零星点工。
2、 本工程所需零星材料由分包人负责。
3、 新进民工必须在一个月签订农民工劳动合同
4、 每次结帐前先到总包单位施工部门领取会签单,并经总包单位项目部负责人签证, 如有一个部门签证不合格扣罚当月工作量的1%,以此类推。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。协商不成或一方违约的可提请上级有关部门仲裁或法院裁决。
十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份交总包单位备案。工程完成,验收符合要求,结清价款后终止。
5、
甲方: 乙方代表:
委托代表人:www.fz173.com_建筑工程劳务施工合同。
2013年 月 日
【二】:建筑工程劳务承包合同书
建筑工程劳务承包合同书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构
1.4合同工期:按总包方的要求确定。
第二款:承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对
拉杆并堆放到指定地点。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。www.fz173.com_建筑工程劳务施工合同。
第三款:承包价款
3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积
第四款:质量要求
4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:工程工期
5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:安全施工
6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:文明施工
7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款:甲方责任
8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
8.3按合同的约定向乙方支付工程款。
8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:乙方责任
9.1指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工
9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:付款方式
10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表: 身份证号码:
乙方:
乙方代表: 身份证号码:
年 月 日
【三】:建设工程施工劳务分包合同示范文本--GF-2003-0214
附件二
GF-2003-0214
建设工程施工劳务分包合同
(示范文本)
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局
2003年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、 劳务分包人资质情况
资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称: 工程地点: 分包范围:
提供分包劳务内容: 3、分包工作期限
开始工作日期: 年 月 日结束工作日期: 年 月 日总日历工作天数为: 天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1) (2)
7、总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。
9、项目经理
9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: , 职称: 。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: ,职称: 。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
本文来源:http://www.zhuodaoren.com/fanwen559032/
推荐访问:建筑工程劳务合同范本 建筑装饰工程施工合同