【www.zhuodaoren.com--合同范本】
【一】:景观工程施工合同范本
景观工程
施
工
合
同
工程名称：景观工程
发包方：
承包方：
201 年 月
发包方： （以下简称：甲方）
承包方： （以下简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，甲方同意将 景观工程发包给乙方施工，为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行 。
1.工程名称：景观工程
2. 工程地点：
3. 工程承包方式：乙方包工包料。
4. 工程内容及相关要求:
4.1进场条件：同时满足以下两个条件：1、由甲方进行场地整理，施工范围内场平标高至设计标高，达到水通、电通、路通(能到场周边30米范围内)，具备施工通道、工程机械及车辆的作业面。如由乙方负责场外临时道路修建，费用由甲方承担。
2、甲方签字认可的施工蓝图四套。
4．2工程范围： 工程，施工面积约： 平方米，包括项目内景观的亮化、景观、道路、土建、装饰、给排水、电安装及植物、植物（直径10MM）标示标牌等,所有设施、设备。
4．3乙方承建工程的各项具体内容以甲方签字确认的图纸具体范围（见附平面图）以及甲方代表书面通知为准。
4．4甲方对本合同工程的内容有随时变更及增减工程的权利，对此乙方不得持任何异议,但甲方应当对其变更或增减工程导致的工程量增减按照本合同约定标准调整向乙方支付工程款，工期相应顺延或调整。
5.合同工期及验收合格的期限：从2012年 月 日（以甲方和监理的开工令为准），总日历天数 天，若竣工工期延误（因甲方自身原因造成的工期延误或不可抗力原因除外），乙方应承担500.00元/天的工期违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同第16.2承担违约责任，本条所涉及的违约金不作累加。
6、合同价款及调整
6.1本合同价款采用清单计价（编制内容说明及主材料单价见清单附件）方式确定，控制总价为 万元（大写人民币： 万元整）。
6.2组成本合同总价的综合单价和只报单价部分的综合单价均包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及其他相关费用（包括工程返工返修费、竣工图编制费、维护费、总包管理费、配合协调费（另外平行发包、甲方指定分包、甲控乙供材料）、扰民费、甲供料采购保管费、民扰费、地面杂物清理费、各类原因造成机械设备及施工人员窝工费以及其余一切费用）、政策性文件规定及其变化的所有责任、义务、风险等各项费用以及为该项目施工所需的一切费用总和。
⑴综合单价：本项目是通过竞争性报价最终确定的固定综合单价，如果发包方要求主要材料调整（包括品质的调整），由承包方根据发包方要求的品质提供样品，经发包方确认品质和主要材料价格后按实调整差价部分，其他不调整。详见编制内容说明及主材单价见清单附件。
⑵措施项目费：指完成工程项目施工，发生于该工程施工前，施工中 施工后的技术、生活、安全文明等方面的非工程实体项目所支付的全部费用；且通过竞争性报价最终确定的固定综合单价，结算时不再另行计取。
⑶规费：通过竞争性报价最终确定的固定综合单价，结算时不再另行计
取。
⑷税金：根据四川省建设厅《关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知》(川建函[2005]115号)规定，统一按照3.43%计取，但不包括设备费（如有的话）。
税金=(分部分项工程费措施项目费规费设备费用）3.43%
6.3 合同价款的调整
⑴合同价款调整：施工过程中由于发包人和监理人共同确认的工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行委托完成的工程项目，该部分综合单价按以下办法执行：
a、工程量清单中已有适用与变更工程的综合单价，按已有最终确定的综合单价确定变更合同价款，但不再另行计取本合同第6.2条规定的费用；
b、工程量清单中有类似、近似于变更工程的综合单价，可参照类似、近似的综合单价确认变更合同价款，同时不再另行计取本合同第6.2条约定的费用；
c、工程量清单中没有适用于或类似、近似于变更工程的综合单价的分部分项（或单位子项）目，承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2003)、《四川省建设工程量清单计价定额》（SGD-2008），参照原比选报价书单价水平相一致的原则，提出适当的变更单价（变更单价按8%下浮），报经监理工程师审查，发包人审定后进行确认，但不再另行计取本合同第6.2条约定的费用。
d、由于工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行委托完成的工程项目按照前述三条调整条款确属无法执行时，均执行[四川省二000土建、装饰、安装定额]及相关配套文件；工程类别为四类，取费等级为四级II档，计费后总价下浮8%（主材价差、税金、包干价部分不下浮）。地材
按施工期宜宾信息价计，未计价材料的购买价格均按甲方审定为准。
（2）、植物的种植土应由乙方购买，种植土工程量由甲乙双方共同现场实测栽植前场平标高，竣工后甲乙双方共同现场实收种植土回填标高。种植土价格以甲方审核每立方25元包干价格（含：购买、运输、回填、人工转运、堆坡造型、细平等费用）结算。
（3）、为保证整体景观效果，未征得乙方同意，甲方不得将本合同包含的工程（含植物）分包给第三方。
6.4本工程零星使用机械的情况，根据现场使用的时间（50小时以内）由甲方结合进出场费以综合台班价现场签证计算，签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。
6.5签证记工和零星记工，办理现场签证、甲方通知单、技术变更通知单进入竣工结算，签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。
7． 工程进度款支付方式：
7.1 本工程无预付款，合同签定后乙方组织人工、材料、机械进场施工，进场施工一月后甲方按已完合格工程量的50%支付工程进度款。
7.2按清单内容已完合格工程量产值达到500万元时,支付已完产值的50%工程进度款；
7.3在工程综合竣工验收合格并移交发包人十五日内，甲方支付乙方合同总额70%的工程款，乙方提供完整竣工结算资料及结算书，经发包人（或委托的中介机构）审核（审计）完毕后3个月内支付至总结算价的90%（扣除结算总价的10%作为质量保证金）。
7.4 工程款以转帐支票方式支付。
7.5 质量维护期及保修：本工程保修期为一年（从竣工验收合格之日算起），
【二】:园林景观施工合同范本
园林景观施工合同范本
发包方：
承包方：
园林绿化工程施工承包合同书
甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）： （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责
任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、
包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的
所有绿化工程（详见施工图）。
四、工期
本工程工期为： 2011 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______％；
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 ％的款项；
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
Xxxxxxx xxxxxx
（公章） （公章）
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日
【三】:绿化景观工程施工合同
绿化景观工程施工合同
发包方：浙江金禾房地产开发有限公司 （以下简称甲方）
承包方：杭州花园岗园林绿化有限公司 （以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经甲乙双方友好协商，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签订本合同，以共同遵守。
1．工程概况
1.1工程名称：杭州经济适用房九堡金雅苑（R21-05地块）景观绿化工程
1.2工程地点：杭州市江干区九堡镇八堡村
2．承包范围及方式
2.1承包范围：图纸范围内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。
2.2承包方式：本工程实行包工包料承包制（部分家具成品设施甲定乙供）。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
2.3现场用水、用电由甲方提供接入点，乙方有偿使用。施工现场的安全保卫及施工人员生活等由乙方自理。
2.4乙方承担安全文明生产的一切责任和义务。
2.5乙方承担自身成品、半成品的保护工作。不得对其它专业的成品、半成品造成破坏，如有发生将承担赔偿责任。
2.6工程保证金：本工程工程保证金为人民币贰拾万元，合同签订后5日内由乙方向甲方支付；工程竣工验收备案后，甲方向乙方退还工程保证金（无息）。
3．工程造价及结算
3.1本工程暂定价为 壹佰陆拾捌万元整（1680000.00元），以双方确认报价预算书为准。其工程量按实结算。
3.2绿化、景观施工图需调整修改时，增减的绿化苗木、景观材料的工程量，其规格、单价按报价预算书执行，报价书中未涉及的项目由双方协商定价。
4．付款方式
4.1工程款（进度款）支付方式和时间： 每月根据监理签证确认的工程量的75%支付工程款（进度款），工程竣工验收备案后，付至合同价的80%，经决算审计后付至审定金额的95%，审定金额的5%作为质量保证金，一年质保期满后无质量问题退回全部的质量保证金（无息）。
4.2工程量确认：承包人每月25日向监理工程师提交已完成工程量报告。
5．绿化苗木、景观园艺
5.1绿化苗木、草皮其品种、规格必须符合图纸要求及乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称，乔木必须全冠。
5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。
5.3甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。5.4室外设施及家具采购前必须得到甲方签字
确认。
6．质量要求
6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。
6.2工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。
6.3乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。
7．工程验收
7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知监理、甲方检查验收，监理、甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。
7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知监理、甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，完成竣工验收备案工作，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。
7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养期内乙方将保证绿化养护人员 名现场维护。
8．施工工期
8.1经甲乙双方商定，本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，总工期为 日历天。
8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。
8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。
9．其他约定
9.1本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。
9.2合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。
9.3本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。www.fz173.com_景观施工合同。
9.4本合同一式四份，双方各执二份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日 期：
杭州市九堡经济适用房 R21-05地块配套工程
施
工
合
同
发包人：浙江金禾房地产开发有限公司
承包人：杭州花园岗园林绿化有限公司
二〇一〇年六月
【四】:园林景观工程施工合同
园林景观工程施工合同
合同编号：
签订地点：
发包方：×××××房地产开发有限公司
承包方：
××××××房地产开发有限公司（以下称甲方）××造园工程经网上招标确定由 （以下称乙方）施工，双方依据《中华人民共和国合同法》、市政园林工程施工的有关规定和招投标文件达成本合同，双方愿共同遵守。
第一条：工程项目
1、工程名称：××××××××造园工程
2、工程地点：××××××××
3、承包方式：①包工包料（部分材料甲控，不含甲供材料）；②包工期；③保安全；④包质量；⑤文明施工。本合同工程严禁乙方转包、分包，如有特殊要求，则必须由乙方提前申报，并经甲方文字许可。
4、质量标准：达到土建、市政、园林工程优良标准。
5、工程内容：本工程范围内道路铺装、景观小品制作安装、苗木种植与养护、水电工程等，包括残土外运、管线敷设、路床基础、绿化、道路广场砖铺装、景观小品制作等。具体工程内容为招标时甲方提供图纸和附件范围内的全部工程内容, 并负责到政府建筑质量管理部门办理质量监督手续。
6、合同金额：本工程采用总价包干方式，总价为： 元，即 整，本价格包含上述第五条所要求的一切内容。甲方有权对合同工程图纸内容进行增减或方案调整，并依据合同附件中的《投标报价表》对总价进行调整。www.fz173.com_景观施工合同。
第二条：工程期限
本
本文来源：http://www.zhuodaoren.com/fanwen525647/
推荐访问:园林景观施工合同 景观施工合同范本